标准施工合同（通用33篇）

　　三、合同工期

　　1、开工日期：以甲方书面通知为准。

　　2、施工工期：本合同约定的施工工期为20个日历天。

　　3、工期顺延：如遇重大设计变更而增大工程量，或遇不可抵抗的自然灾害影响,经甲方签证确认，予以顺延。

　　四、工程质量

　　工程质量标准：按合格工程标准验收。 乙方对承建工程质量全面负责，严格按施工图及国家现行颁布的施工技术规范和验收标准组织施工，保证工程质量符合要求和达到工程质量验收标准。

　　五、合同价款及结算

　　1、乙方完成本合同承包范围内的全部施工内容的总包干价为人民币叁拾贰万捌仟元整(¥32.8万元整，含税)。

　　2、本合同总包干价已包括所有材料(设备)采购、运输、包装、采保、安装、土方开挖机回填、管道铺设、管井施工、管盖安装、安全及技术措施费用、施工保险费用、运输保险费用、管理费用、税金、利润等所有费用，其他费用均不再计取。

　　3、本工程采取总价包干方式，施工图纸范围内漏算及错算报价甲方均不予增加费用。

　　4、乙方应在本工程竣工验收后10天内向甲方提交结算报告及结算资料，甲方收到竣工结算报告及结算资料后10天内完成结算审计。

　　六、工程款(进度款)支付

　　1、乙方材料进场后，甲方按总包干价的60%向乙方支付工程进度款。

　　2、工程施工完毕满足验收条件后，甲方在五天内向乙方一次性支付总包干价的30%的工程进度款。

　　3、验收合格及办理工程结算后的三个月内，甲方向乙方支付工程款至总结算款的95%;剩余总结算款的5%留作工程保修金，工程保修期满后的五日内，甲方一次性无息返还剩余质保金。本工程约定保修期为一年。

　　4、乙方收到甲方工程款应在三日内提供税务工程发票，否则甲方有权在下次工程款支付时暂停支付工程进度款，由此造成的相关责任由乙方负责。

　　七、双方责任及义务

　　(一)甲方：

　　1、甲方应向乙方提供完整的施工设计图3套。

　　2、派出工程负责人监督乙方施工质量和进度，并办理工程签证。

　　3、根据合同约定和要求，及时办理签证、付款、验收和结算。

　　4、甲方协助乙方协调施工现场相关配合单位的关系。

　　5、施工中发现不符合施工图和规范要求的工程质量问题，甲方有权责令停工或返工和及时整改，直到符合要求为止。

　　(二)乙方：

　　1、施工前，及时做好各项施工准备工作。

　　2、严格按照合同约定的材料及施工工艺施工，并按照设计图和规范要求进行施工，以确保工程竣工验收合格。

　　3、竣工验收前，负责本工程的材料、设备及成品保护，按文明施工现场要求作好施工场地清洁卫生。施工中应保护好项目现场的室外施工成品。

　　4、本工程现场安装及管理人员的办公、住宿、就餐等均由乙方自行负责。

　　5、出席甲方主持的现场施工协调会，及时落实协调会议的工作要求。

　　八、材料(设备)采购供应

　　1、 2、 本工程由甲方采购供应材料(设备)无。 本工程所用雨污排水管道均采用“东宏”牌。

　　3、本工程所有检查井采用M5水泥砂浆砌环保水泥砖，小区主车道(包括消防车道)均采用(外径)800x30厚B250铸铁井盖，不过车位置的管井井盖(如绿化带内)均采用(外径)800x20厚铸铁井盖。

　　4、乙方采购的材料(设备)必须报甲方查验并确认符合设计、国家标准(行业标准)及政府职能部门颁发的有关规定的要求后方能用于本工程施工。进场的材料(设备)必须有生产合格证、检验报告等有效证明文件，不合格产品严禁在本工程使用。

　　九、工程变更及签证

　　1、甲方同意的工程变更按变更设计图施工及签证。所有的工程现场签证，必须由甲方签字方为有效。工程现场发生的签证按《室外雨污管网工程量预算报价》(见附件)中约定的单价及相应的实际工程量进行签证。合同外的签证计时人工工日单价按每工日130元计取。

　　2、若遇甲方或不可抗力原因延误工期，甲方仅对工期实施签证，乙方的施工工期可相应顺延。

　　十、工程验收

　　1、工程完工后，乙方应自行组织验收，并做好自查整改，并向甲方申请办理竣工验收。

　　2、甲方在收到乙方验收申请后3天内组织竣工验收。本工程严格按照合同约定进行竣工验收，如有整改，正式竣工验收为复验合格之日。

　　十一、工程质量保修

　　1、本工程质量的保修范围为工程承包范围内的所有施工内容。

　　2、质量保修期：

　　2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。

　　2.2 本工程的质量保修期为1年。

　　3、质量保修金的支付及返还按本合同第六条第3款约定执行。

　　十二、违约和争议

　　1、乙方不能按合同工期(含签证顺延工期)竣工，除

　　2、如有材料或施工质量不符合合同规定的，乙方负责在指定的时间内无偿更换并安装，并承担由此造成的一切经济损失。

　　3、如甲方未按合同支付工程款，则每延误一天按工程欠付款的2‰支付违约金。

　　4、双方约定，在履行合同过程中产生争议时，先协商解决，协商不成，可提请项目所在地人民法院诉讼。

　　5、本合同约定的其他违约，按本合同的相关约定执行。

　　十三、其它

　　1、本合同附件有《室外雨污管网工程量报价》、甲方确认的施工图，与本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

　　3、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自签订之日起生效，至保修期满结清保修金后自行终止。

　　甲方： 乙方：

　　法人代表： 法人代表：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

标准施工合同 篇3

　　发包方：_____________（以下简称甲方） 承包方：____________（以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国民法典》和相关法律法规，结合本工程实际情况，甲、乙双方就二期工程用地土方平整施工承包事宜，双方本着平等、自愿、互惠互利的原则，经友好协商签订如下协定，共同遵守。

　　一、 工程概况

　　工程地点：市孝感乡北，麻城商贸物流城；

　　工程范围：二期工程用地，按市规划红线图150亩范围以内；

　　工程内容：本工程用地平整，主要是高挖低填，余X自由外运到自选地点。本用地平整土方开挖最高点82。4米，最低点70。6米（不属塘），即为高挖低填平整施工。

　　施工日期：本工程施工从________年____月____日至________年____月____日止，历时100天（属龙池面积以征收到位为开工日期）。本工程施工须乙方将施工合同保证金_________元支付到甲方帐上后，方可以施工。

　　二、 工程施工合同价款与支付

　　1、 合同价款：本工程用地土方平整，主要是高挖低填平整，以开挖土方量为本合同结算的依据。土方开挖8。5元 （含余X外运），本工程土方开挖总量为___________，施工合同总价款______________________________元，其低填土方量为本工程既定的39；挖填施工内容不计价款。

　　2、 合同价款支付：本工程用地土方平整施工，其工程施工合同价款支付，均按工程施工进度支付。工程用地土方平整完成总量的60%，付完成量的价款30%，完成总量80%，付完成量的价款的50%；合同总量完成后，付总价款的80%。竣工验收合格后，付清合同总价款（提供建安税票）。

　　3、 本工程用地土方平整工期100天，若延期五天，罚合同总价款的2%；延期十天罚合同总价款的5%；延期十五天罚合同总价款的10%。若继续拖延时间完成，则就地终止本施工合同。其施工合同终止后，所造成的经济损失均由乙方承担，并赔偿延误甲方整体施工期的经济损失______________万元。

　　4、 本工程用地平整竣工验收后，方可退回施工合同保证金。

　　三、 甲、乙双方责任

　　1、 甲方责任：

　　① 确定本工程用地土方平整边界线，并确定本工程用地土方平整控制高程。

　　② 提供施工用地电源。

　　③ 配合乙方施工。

　　2、 乙方责任：

　　① 组织施工机具和人员进场施工；

　　② 服从甲方统一安排和指挥；

　　③ 施工用电由甲方指定电源处自接，并由城北供电所人员到场安装接出，自付电费于城北供电所。

　　④ 承担土方平整施工中的全场安全和责任；

　　⑤ 承担因不安全事故所造成的经济损失和相关法律责任；

　　⑥ 承担余X外运堆放点（ 堆放点用地与甲方无关）；

　　⑦ 承担二期用地土方平整周围协调关系与处理。