标准施工合同范本（通用31篇）

　　五、工程造价为人民币：____________________________________　　

　　六、付款方式　　

　　1.合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额 预付 款。　　

　　2.开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总额 预付款， 余额在工程验收合格一次性付清。（以预算书单价为标准，以实际工程 量结算）　　

　　七、材料设备： 本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管 场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的 垃圾及废料由施工方负责清理。　　

　　八、工程施工　　

　　1.乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返 工，所造成的损失由乙方负责。　　

　　2.乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该资料作为 本合同不可分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时 材料计划不足需增加的投资由乙方负责。　　

　　3.施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议， 提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。　　

　　4.乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工 中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。　　

　　5.如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。　　

　　九、工程质量　　

　　1.本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。　　

　　2.由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。　　

　　3.由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。　　

　　4.装饰工程质量保修________年。　　

　　十、工程验收　　由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和 有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如 工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由 甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。　　十

　　一、违约责任　　任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿 给守约方。　　十

　　二、备注　　本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲.乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决 执行。　　十

　　三、本合同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。　　甲方单位（盖章）：________　　代表人：__________________　　乙方单位（盖章）：________　　代表人：____日期：____________________　　签订合同地点：____________　　合同编号：_________　　甲方(发包方)：_________　　单位名称：_________　　身份证号码：_________　　电话：_________　　乙方(承包方)：_________　　资质证书号：　　法定住址：_________　　法定代表人：_________　　职务：_________　　身份证号码：_________　　联系人：_________　　电话

标准施工合同范本 篇30

　　发包方（以下称甲方）：

　　法定代表人：

　　身份证号码：

　　承包方（以下称乙方）：

　　法定代表人：

　　身份证号码：

　　依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包范围：

　　4、工程规模及结构特征：

　　5、工程立项批准文号：

　　二、工程施工期限

　　合同约定总工期共_______天；

　　开工日期：______年______月______日；

　　竣工日期：______年______月______日

　　三、工程总价款及结算的方式

　　1、币种：__________；

　　合同总价（大写）：_________________________元；

　　（小写）：￥_______________元。

　　2、本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为________元人民币（大写：________）。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。

　　3、本合同签订后____日内，甲方支付____元工程款；

　　4、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付____元工程款；

　　5、余款____元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。

　　四、建筑材料、设备的供应和采购

　　1、工程材料、设备由乙方采购。

　　2、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。

　　五、工程质量标准认定以及验收

　　1、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。

　　2、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。

　　六、安全施工

　　乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　七、质量保修

　　质量保修期从工程实际竣工验收之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

　　工程竣工后，经双方协商确定验收时间，组织竣工验收。验收合格后，由乙方负责养一年内的维修、保养，费用由承包人负责。一年后无明显质量问题，验收合格后，办理结清尾款手续。结尾款时时必须持生活公司书面通知单方可支付尾款。

　　八、违约责任

　　1、根据本合同的规定，一方的行为被视为违约的，违约方应支付对方违约金为总造价的___%，若存在数次违约行为，违约金分别计算累计相加，但总额不得超过承包价款的___%。

　　2、违约金的承担不影响本合同规定的罚款、费用、损害赔偿等其他经济责任的承担。

　　九、争议解决

　　1、双方在履行承包合同产生纠纷时，首先应协商解决；

　　2、双方协商解决不成时，依据公司工程项目责任承包管理办法，进行调解。

　　十、签订地点

　　本合同在__________________签订。

　　十一、补充协议

　　合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

　　十二、合同生效

　　本合同自在__________________生效。

　　十三、合同份数

　　本合同一式___份，均具有同等法律效力，发包人执___份，承包人执___份。

　　发包人：（公章）

　　法定代表人或其委托代理人：（签字）

　　组织机构代码：

　　地址：

　　编码：

　　电话：

　　传真：

　　电子信箱：

　　开户银行：

　　账号：

　　承包人：（公章）

　　法定代表人或其委托代理人：（签字）

　　组织机构代码：

　　地址：

　　编码：

　　电话：

　　传真：

　　电子信箱：

　　开户银行：

　　账号：

标准施工合同范本 篇31

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》以及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经双方协商一致，特订立本合同，共同遵照执行。

　　第一条：工程项目

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包方式：包工包料、包质量，包工期，包安全生产。

　　四、工程范围及单价：

　　（一）科技活动室（按图纸施工）

　　（1）填方242㎡，合同单价25元㎡，合价53550元

　　（2）科技活动室主体砖混结构一层总计90㎡，合同单价860元㎡，合价77400元（含基础包干施工，阳台部分单价430元㎡）。

　　（3）深3m，直径0.8m，基桩8颗，合同单价600元颗，合价4800元。

　　（4）公厕（8平方米，男3女2，砖木带0立方化粪池），合价7500元。

　　五、项目工程实施期限：_____年____月____日开始动工，至_____年____月____日前所有项目全部竣工。