保温外墙施工合同模板（通用32篇）

　　2、乙方责任：

　　(1)乙方在施工过程中乙方必须有现场负责调解、技术指导的负责人。

　　(2)乙方必须按照分包合同的约定，对分包工程进行认真施工。分包人在施工中发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应立即通知发包人。

　　(3)乙方必须在施工开始3天前，向甲方提供施工方案一式2份，并参加甲方组织的各种有关是交底工作，施工完后，配合甲方完善资料。

　　(4)乙方必须保证施工安全，若发生工伤(含病故)，安全事故，责任由乙方承担。

　　(5)若乙方原因工程不能按期完工，有乙方承担工期违约责任，并按工期每延误一天罚款合同总额的3 。

　　(6)若乙方工程质量验收不合格，无条件进行返修直到验收合格为止，由于质量问题返工以及验收中产生的各种费用全部由乙方负责。

　　(7)若甲方不能按期支付工程款，由甲方承担违约责任，并按每延误一天罚款合同总额的3 。

　　(8)乙方负责所有材料的检测并确保验收合格，其费用由乙方承担。

　　(9)乙方在施工过程中所产生的垃圾、废弃物，乙方要按甲方的要求按时清扫。

　　第八条：文明施工及环境保护

　　乙方必须遵守甲方现场文明施工要求，无条件接受甲方文明施工现场管理的各项规定并遵照执行。乙方在施工中必须做到完工清场，确保工作面内的清洁卫生;并主动搞好成品保护，不得损坏其它成品和半成品;搞好保卫和防火，防盗、防哄抢工作。

　　第九条：其它

　　1、本合同自签定之日起即具有法律效力，双方必须完全履行，不得任意变更或解除，若发生纠纷，双方首先应友好解决、协商不成时，任何一方均可向当地人民法院起诉。

　　2、本合同自双方签字盖章之日生效，办理完财务结算手续，工程款付清后自动失效，

　　3、本工程施工合同一式肆份，甲乙双方各持贰份，具有同等法律效力。

　　甲 方： 乙 方：

　　合同签订时间：________年____月____日

保温外墙施工合同模板 篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《民法典》有关规定，经双方充分协商一致签订本合同。愿共同守信，严格履行，并接受合同管理机关的监督检查。

　　一、甲方将殷汇农贸市场综合楼工程的保温及外墙涂料工程，以包工包料、包安全、包质量发包给乙方施工。

　　1、工程材料采用：外墙外保温采用无机材料玻化微珠，厚度住宅为______、非住宅为______、屋面厚度为______、及外墙防水涂料。

　　2、综合单价：外墙保温综合价______元㎡ 、屋里保温______元㎡、外墙防水涂料______元㎡（均含税金和配套费）

　　3、施工面积：外墙面积暂定______

　　2、屋面面积暂定______ 、外墙涂料______。

　　4、工程造价暂定：______元

　　二、工期：甲方通知乙方进场之日第二天即为开工日期，总工期为60天。

　　三、工程质量要求

　　1、本工程质量必须达到国家标准，质监、设计、监理单位验收合格。

　　2、外墙保温材料玻化微珠及辅料须提供生产厂家的检测报告和相应的产品合格证及准用证，经甲方和监理方验收合格后方可使用。

　　3、外墙施工的涂料、腻子、底料及辅料须提供生产厂家的检测报告和相应的产品合格证，经甲方和监理方验收合格后方可使用。同时要按设计及操作规程要求规定腻子、底料及面漆施工遍数施工。

　　4、乙方主动接受甲方和监理方在施工过程中进行技术监督和抽查。

　　四、工程量结算：按实际施工的竣工面积进行结算。

　　五、付款方式：外墙保温施工完成后付款25 %，外墙底漆施工完成后付款10 %，面漆施工完成后付款10%，工程完工后付款20 %，余额待工程竣工验收符合规范要求合格后30天内一次性结算付至95%，留5%为工程质量保修金，满________年后付清（无息）。

　　六、承包范围及内容：外墙外保温的供货、运输、施工，外墙涂料包括腻子、底料及面漆施工。甲方负责墙面基层清理完毕，垂直度和平整度偏差符合国家规范要求。

　　七、双方责任：

　　甲方：

　　1、甲方负责乙方与总包方的协调与配合工作。

　　2、甲方对乙方施工的质量、进度、安全和文明施工进行监督，对乙方施工的材料质量进行控制。

　　3、甲方负责监督乙方严格按照保温施工工艺标准进行施工，有权要求乙方对不符合规范要求的应无条件返工处理，直至合格为止。

　　乙方：

　　1、乙方严格按照安全施工标准进行施工；

　　2、乙方负责本作业区内乙方所有的安全责任；

　　3、乙方所有工人内外安全均由乙方负责，甲方不负任何安全责任；

　　4、乙方应对工人进行安全教育，因乙方工人而导致发生安全问题，均由乙方负责；

　　5、乙方施工前应向甲方提供有关施工企业营业执照、企业资质登记证书、近几年内承揽工程情况；

　　6、乙方应提供有关材料的质量证明书、检测报告、工程施工隐蔽资料、等与施工和验收有关资料，同时要满足____市工程技术资料管理的规定，以使供甲方备案入档，对所有的材料复试及检测费用均由乙方自行承担，甲方不再另行支付费用。

　　7、乙方向总承包方交纳工程结算款____%的总包服务费。

　　8、乙方必须负责本作业区内的其他成品的保护，如有损坏由乙方按原价赔偿。

　　9、乙方必须严格遵守现场有关安全文明施工、环境卫生、环保、消防、保卫的各项管理规定，违反规定由此造成的一切责任及损失均由乙方负担。

　　10、乙方须负责将施工中产生的垃圾堆放到指定地点。

　　1

　　1、乙方应根据本工程的特点编制施工方案和总的施工进度计划，报甲方和监理单位审批，批准后严格按此方案要求执行。

　　八、工程保修：

　　本工程保修按国家现行工程质量保修规定执行，保修期内由施工原因引起的渗水、脱落、开裂等现象，乙方无条件进行维修。

　　九、违约责任：

　　1、乙方施工质量不合格需返工而已超原合同工期，乙方应承担甲方延迟验收的一切损失。

　　2、一方不能按合同履行而使合同终止，违约方应承担合同总额的5%违约金。

　　十、争议、纠纷解决：

　　发生争议、纠纷应经双方友好协商解决，若解决不成，可向法院申请判决。

　　十一、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，监理和总包方各一份，本合同经甲乙双方签字盖章后即日生效。

　　甲方：______ _____年____月____日

　　乙方：______ _____年____月____日

保温外墙施工合同模板 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包经乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条 工程概况

　　1、工程地址：

　　2、施工内容：外墙涂料粉刷，总面积约 平方米

　　3、工程开工日期：

　　4、工程竣工日期：

　　5、工程承包方式：包工

　　6、工程总天数： 天，雨天顺延。

　　第二条 工程价款

　　工程价款按照每平方米 元包工计算（大写） （ 元，以实际测量面积计算）。增加工程，增加造价；减少工程，减少造价。

　　第三条 质量要求

　　1、工程验收标准：根据业主要求

　　2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

　　3、凡由男方采购的材料，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。

　　4、乙方要精心施工，确保颜色一致，如不能保持颜色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

　　第四条 付款方式

　　合同签订后，甲方在乙方开工 天内付工程款 ，施工完成后再付款 ，经业主验收合格，并测量工程量后计算工程余款，承诺： 年 月 日前结算清楚工程的余款。

　　第五条 工程工期

　　乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。

　　第六条 工程验收

　　双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

　　第七条 其他事项

　　本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。

　　1、乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。

　　2、甲方义务给乙方施工人员（3人）购买每人300元意外保险。