贝雷片采购合同（精选3篇）

　　4、乙方提供的产品质量、施工的工程质量、售后服务质量未能达到本合同约定的质量要求和验收标准的，或进度上不符合甲方要求的，视为乙方违约，甲方有权拒绝验收;若甲方解除本合同的，乙方应退还甲方已支付的所有款项，并按合同终止和解除条款承担责任;若甲方同意乙方继续履行合同的，乙方应在甲方同意的期限内进行更换、维修、整改，因此造成逾期的，按逾期交货或逾期通过验收条款承担违约责任。

　　6、由于乙方原因导致甲方解除或终止合同的，乙方应按合同总价款的20%向甲方支付违约金，甲方有权直接在甲方应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

　　7、乙方违约的，甲方有权解除合同，乙方所有人员必须在一个工作日内撤离施工现场。

　　第十四条 不可抗力

　　1、因不可抗力致使完全不能履行合同的，本合同终止，双方无须承担任何责任，但本合同另有规定的除外;

　　2、因不可抗力致使部分不能履行合同的(包括导致延期履行)，根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外;

　　3、合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任;

　　4、因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时通知另一方，并在不可抗力结束后合理期限内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任;

　　5、本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括战争、动乱、非供需双方责任造成的爆炸、火灾，以及5级以上地震、7级以上持续一天的大风、等自然灾害。

　　第十五条 其它：

　　1、本合同所有条款均为打印文字。对任何条款所作的修改应由双方在本合同“附件”中注明并在盖章确

　　2、如一方未履行本合同义务的，另一方有权中止履行双方签订的其他合同。

　　第十六条 争议处理方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，双方应当友好协商解决，如协商不成，双方可向甲方所在地人民法院诉讼。

　　第十七条 合同效力

　　1、本合同在甲方、乙方双方法定代表人或其授权人签字(盖章)并加盖公章后即告生效。

　　2、自甲乙双方全部履行完合同的义务后终止。

　　第十八条 附则

　　1、本合同在甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖公章后合同即告生效。

　　2、本合同一式伍份，甲方叁份，乙方贰份。每份合同及其附件均具有同等法律效力。合同涂改或手写修改部分应有双方公司印章确认，否则视为无效合同。

　　3、合同中未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议条款与本合同具同等法律效力。

　　4、本合同附件为合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　第十九条 附件

　　甲 方： 乙 方：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　联系电话: 联系电话：

　　签订时间： 年 月 日 签订地点：

贝雷片采购合同 篇3

　　采购方:

　　供应方:

　　第一条、标的、数量、价款及交(提)货时间：

　　注：1、济钢代表河南济源钢铁(集团)有限公司;安钢代表安阳钢铁股份有限公司。

　　2、本表提供的所需钢筋数量及品牌仅代表±0.000以下。

　　第二条、质量标准：供应方供应的钢筋其质量必须符合现行国家标准。各项技术性能指标经平顶山市建设工程检测技术中心检验必须合乎国标要求。

　　第三条、通知送货方式：采购方以电话的方式或定单的形式通知供应方送货时间和数量。

　　第四条、交(提)货方式、地点：

　　供应方负责送货至采购方工地，卸至采购方指定的卸货地点，并承担装、运、卸等费用。供应方在装、运、卸过程中发生的安全事故责任自担。

　　第五条、包装要求：钢筋应捆扎且每捆钢筋应挂有不少于二个标牌，注明生产厂家、生产日期、钢筋牌号和规格。罗纹钢应在钢筋表面轧上牌号标志、厂名(或商标)和直径。

　　第六条、定尺要求：所供螺纹钢筋要9米定尺。

　　第七条、技术文件要求：供应方交货时应向采购方提供该批货物的质量证明书和准用证。

　　第八条、验收标准、方法、地点及期限：

　　1、数量验收：

　　可采用双方认可的.公共计量单位过磅计量;也可采用双方在交货地点以检尺的方式按理论重量计量。

　　2、质量验收：

　　(1)表面质量验收：钢筋表面不得有裂纹、折叠、结疤油污;钢筋表面可有浮锈(黄锈)，但不得有严重锈蚀(褐红色锈)及锈皮;钢筋表面凸块和其它缺陷高度和深度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。

　　(2)检测中心检测：采购方及时按规定取样送平顶山市建设工程检测技术中心进行检测，各项性能指标必须符合现行国家标准，视为最终合格。

　　第九条、结算方式及期限:采购方在收到开发商每次拨款(±0.000拨款后每四层拨款一次)后立即付给供应方当次所供应钢筋款项的70%，待主体完工开发商拨款后付清全部所欠钢筋款项。

　　第十条、本合同解除的条件：

　　1、若供应方不能及时供应，需方有权终止该合同。

　　2、采购方不按约定方式付款，供应方有权终止该合同。

　　第十一条、违约责任

　　1、采购方检验不合格，供应方应急时将货物运出工地，需方无保管义务。

　　2、如供应方不按期供货，影响采购方工程施工，给采购方造成经济损失，供应方负责赔偿。

　　3、如采购方检验不合格，由此对采购方造成的损失供应方负责赔偿。

　　第十二条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：

　　1、提交仲裁委员会仲裁;

　　2人民法院起诉。

　　第十三条、合同生、失效日期：双方签字盖章后合同生效，双方货款两迄自行失效。

　　第十四条、合同份数：本合同共4份，双方各执二份。

　　第十五条、其他约定事项：________________。

　　采购方(章)：供应方(章)：

　　地址：地址：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　日期：