北京市室内装修合同（精选34篇）

　　(一)提交________仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向人民法院提起诉讼。

　　第十四条 几项具体规定

　　14.1 因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________元(此费用不在工程价款内)。

　　14.2 施工期间，发包人将外屋钥匙____把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供新锁____把，由承包人当场负责安装交付使用。

　　14.3 施工期间，承包人每天的工作时间为：上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分。

　　第十五条 其他约定事项

　　_______________________________________________________________。

　　第十六条 附则

　　16.1 本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

　　16.2 本合同签订后工程不得转包。

　　16.3 本合同一式____份，双方各执____份，____________部门____份。

　　16.4 合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　发包方(盖章)：_________　　　　　　　承包方(盖章)：_________

　　签订地点：_________

　　_________年____月____日

北京市室内装修合同 篇32

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　为规范室内装修的施工，保护双方的合法权益，现根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《省保护消费者合法权益条例》，中华人民共和国建设部建建（1997）92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其它有关法律、法规规定的原则，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵宁。

　　一、概况

　　1、装修施工地点：平昌县中医院医技门诊综合楼一、二楼。

　　2、该房结构：框架

　　3、装修施工内容：详装修图

　　室别部位装修内容及要求备注

　　4、承包方式及计价方式：按装修施工图按实际计量，清单计价模式：（同原清单同类的分项工程综合价下浮8%。新增或漏项的分部、分项工程除去主材后下浮5%）按实计算后按工程总额下浮12%为工程最终结算额。

　　5、总价款：按实计算（清单价中已包括施工安全、技术、赶工等相关措施费用）

　　6、工期：自20xx年9月9日开工，至20xx年10月12日竣工。工期为33天。

　　二、关于材料供应的约定

　　1、甲方提供的材料

　　序号材料或设备名称规格型号单位数量质量等级抵现场时限

　　备注

　　本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格和产品，并应按时供应到现场。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。