北京市室内装修合同（精选34篇）

　　11.2甲方不能按时支付工程预付款、工程进度款、竣工结算款的,每延误一日应向乙方支付迟延部分工程款___‰的违约金。

　　11.3由于乙方责任延误工期的,延误一日乙方应向甲方按已付工程进度款之和的‰支付违约金。

　　11.4由于乙方责任导致工程质量和室内环境污染控制不达标的工程,乙方对工程质量不合格的部位应进行彻底返工修理,对室内空气质量不达标的应进行全面综合治理,由于以上原因造成工程延期交付的视同延误工期。

　　11.5违约方承担违约责任后,除符合以下情况而中止合同外,双方均应继续履行合同,以保持工程的连续性和已施工程的完好：

　　合同已无法履行。

　　甲、乙方协议停止施工。

　　调解要求停止施工。

　　仲裁要求停止施工。

　　法院要求停止施工。

　　12.其他

　　有关保险、担保、保修等内容,双方可以书面形式另行约定,作为本合同附件。

　　13.不可抗力

　　因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任,但法律另有规定的除外。一方因不可抗力不能履行合同时,应及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应在合理期限内提供证明。

　　14.争议解决方式

　　本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决或申请调解解决协商或调解解决不成的,按下列第____种方式解决：

　　依法向______________人民法院提请诉讼。

　　提交_______________仲裁委员会仲裁。

　　15.合同的生效：

　　本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　16.本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份副本份,甲方份,乙方份。

　　17.补充约定：____________________________________________________________

　　甲方：_______________乙方：_______________

　　住所：_______________________住所：_______________________

　　法定代表人：_________________法定代表人：_________________

　　联系电话：___________________联系电话：___________________

　　委托代理人：_________________委托代理人：_________________

　　联系电话：___________________联系电话：___________________

　　开户银行：___________________开户银行：___________________

　　账号：_______________________账号：_______________________

　　签订时间：___________________签订时间：___________________

　　签订地点：___________________签订地点：___________________

　　合同附件

　　1.中标通知书

　　2.承包人承揽工程项目及报价表

　　3.发包人材料供应及设备一览表

　　4.工程验收