北京市建设工程施工契约（通用30篇）
六、施工前，承包人应按发包方提供的平面示意图及现场地基和周边房屋的情况确定基础及施工方案，并认真负责的'编制材料分批进场的计划及日期，以便发包方有充足的时间做准备，如发现示意图纸有误应在施工前及时与发包方协商，妥善解决。
七、发包方不能按期支付工程款，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金； 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金；
八、合同订立时间20xx年 月 日，合同订立地点：
九、本合同未尽事宜，经发包方与承包人协商解决，本合同一式两份，双方各执一份为凭，签字生效。
发包方：
承包方：
20xx年xx月xx日
北京市建设工程施工契约 篇11
原告：_________________北京新兴建筑材料有限公司
法定代表人张红英,职务董事长
住北京市丰台区东大街东里号楼**室,邮编：_________________
电话：_________________
被告：_________________北京**房地产开发有限公司
法定代表人隋心梅,职务总经理
住北京市通州区梨园镇工业区号,邮编：_________________
电话：_________________
案由
建设工程施工合同纠纷
诉讼请求
1、判令被告立即返还保修款62259.24元,延迟支付的违约金巧6694.12元;以上两项共计68953.36元;
2、以上金额截至20__年8月15日,逾期支付,则以62259.24元为基数,按每日0.024%支付逾期利息;
3、本案的诉讼费用由被告负担。
事实与理由：_________________
此致
北京市通州区人民法院
具状人：_________________北京新兴建筑材料有限公司
法定代表人：_________________
____ 年 _____ 月 _____ 日
北京市建设工程施工契约 篇12
《北京市建设工程施工合同》(1994版)编号：
工?程?名?称＿＿＿＿＿＿＿＿
发包方（甲方）＿＿＿＿＿＿＿＿
承包方（乙方）＿＿＿＿＿＿＿＿
资质等级＿＿＿＿＿＿＿＿北京市工商行政管理
监制
北京市城乡建设委员会
一九九四年十二月
北京市建设工程施工合同是依据《建设工程施工合同示范文本》（gf－91－0201）拟定的。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜｜
｜｜
｜｜
｜（贴印花税票处）｜
｜｜
｜｜
｜｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
北京市建设工程施工合同协议条款?发包方（甲方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
承包方（乙方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
依照《中华人民共和国_____》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》（gf－91－0201），就本项工程建设有关事项，经双方协商达成如下协议：
第1条?工程概况。
1.1?工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
工程内容：见“工程项目一览表”（附后）。
承包范围：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
承包方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
1.2?工程性质（指基建、技改、合资等）：＿＿＿＿
批准文号（有权机关批准工程立项的文号）：＿＿＿＿＿
1.3?定额工期总天数：＿＿＿＿天。
1.4?开工日期（双方约定的符合开工报告规定的具体日期，以单位工程为准；群体工程以第一个开工的工程为准）：本合同工程定于＿＿年＿＿月＿＿日开工。
竣工日期（以单位工程为准；群体工程以最后竣工的工程为准）：本合同工程定于＿＿年＿＿月＿＿日竣工。
1.5?质量等级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
1.6?合同价款：本合同工程承包造价为＿＿＿＿元。
金额大写：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第2条?合同文件及解释顺序。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：
1.协议条款；
2.合同条件；
3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；
4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件；
5.施工图纸和本市现行确定及调整工程造价的有关规定；
6.按可填单价的工程量清单承包的建设工程，甲方提供的工程量清单；
7.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求；
8.国家和本市关于施工合同管理的规定。
当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决；双方意见仍不能一致的，按第30条约定的办法解决。
第3条?合同文件使用的语言文字，标准和适用法律。
3.1?合同语言：本合同文件使用汉语。
3.2?适用法律法规：国家有关法律、法规和本市有关法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。
3.3?适用标准、规范：按国家和本市现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。
第4条?图纸。
4.1?甲方提供图纸日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
4.2?甲方提供图纸套数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
4.3?甲方对图纸的特殊保密要求和费用承担：＿＿＿
4.4?工程竣工图：按照国家和本市有关规定，双方另行签订绘制工程竣工图的协议。
第5条?甲方驻工地代表。
5.1?甲方驻工地代表姓名（任命书、委派书作为合同附件）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
5.2?社会总监理工程师姓名（如甲方委托监理公司监理时，总监理工程师的职责应在监理合同中明确，并将副本一份交乙方）：＿＿＿＿＿＿＿
第6条?乙方驻工地代表（项目经理）。
乙方驻工地代表姓名（任命书作为合同附件）：＿＿＿＿＿＿
第7条?甲方工作。甲方按本协议约定的时间和要求，一次或分段完成以下工作：
7.1?施工现场达到具备施工条件和完成的时间：
7.2?将施工所需水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿并保证施工期间的需要。
7.3?施工现场与公共道路的通道开通时间和起止地点：＿＿＿＿＿＿＿＿满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
7.4?工程地质和地下管网线路资料的提供时间：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
7.5?办理证件、批件的名称和完成时间：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
7.6?水准点与座标控制点位置提供和交验要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
7.7?会审图纸和设计交底的时间：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
7.8?协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护要求及应支付的费用：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第8条?乙方工作。乙方按本协议约定的时间和要求完成以下工作：
8.1?提供计划、报表的名称及完成时间：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
8.3?向甲方提供的办公和生活设施及费用承担：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
8.4?对施工现场交通和噪音等管理的要求。必须遵守本市有关部门对施工现场交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意后办理有关手续，甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外。
8.5?已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
8.6?施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护要求及费用承担：＿＿＿＿＿＿＿
8.7?施工现场整洁卫生的要求。保证施工现场清洁符合有关规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
第9条?进度计划。
9.1?乙方提供施工组织设计（或施工方案）和进度计划的时间：＿＿＿＿
9.2?甲方代表（或总监理工程师“下同”）确认的时间：＿＿＿＿＿＿＿
第10条?延期开工。
乙方不能按时开工，应在协议条款约定的开工日期5天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在3天内答复乙方。甲方代表同意延期要求或3天内不予答复，可视为已同意乙方要求，工期相应顺延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，竣工日期不予顺延。
甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期，承担乙方因此造成的经济支出，相应顺延工期。
