办公楼装修合同范本（精选22篇）

　　11.4承包人负责采购的材料、设备，经组织验收后，由发包人确认备案，不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的一切损失由承包人负责。

　　第十二条有关安全施工和防火的约定

　　12.1发包人提供的施工图纸或施工要求说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　12.2承包人在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

　　12.3由于承包人在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，承包人应承担由此引发的一切经济损失。

　　第十三条违约责任及奖励约定

　　13.1一方当事人未按约定履行合同义务给他方造成损失的，应当承担赔偿责任;因违反有关法律法规受到处罚的，最终责任由责任方承担。

　　13.2一方当事人无法继续履行合同的，应及时通知其他两方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

　　13.3发包人无正当理由未按合同约定期限同意划拨每批次工程款，每延误一日，应向承包人支付迟延部分工程款千分之一的违约金。

　　12.4由于承包人责任延误工期的，每延误一日，应向甲方支付本合同工程造价金额千分之一的违约金，最多不超过8万元。

　　第十四条争议或纠纷处理

　　本合同在执行中发生的任何争议，调解不成时，选择以下第(1)种解决方式：

　　(1)提请湖州市仲裁委员会仲裁;

　　(2)依法向人民法院提起诉讼。

　　第十五条其它约定

　　15.1施工期间，若发包人和监理单位发现承包人违规施工或有其他违反合同的行为时，有权要求承包人暂时停工，与承包人交涉，要求返工或作相应补救措施，情节严重时，发包人有权终止合同。施工期间，发包人无正当理由阻止工程施工，或拒绝按约定支付工程款项，经承包人交涉无果时，承包人有权中止合同。

　　15.2工程竣工经验收合格交付发包人使用后，发包人在保修期后使用过程中再发生任何质量的问题，承包人不再承担质量责任;但承包人可优先为发包人提供有偿维修服务。

　　第十五条附则

　　15.1本合同经双方签字(盖章)后生效。除保修条款之外的其它条款，在工程验收、交接完毕，甲方支付相应款项后自动终止;保修期满，甲方支付保修对应尾款后有关保修条款终止。合同文本一式六份，合同正本二份，双方各执二一份，合同副本二份，双方各执二份。

　　15.2本合同签定后工程不得转包。

　　15.3本合同文件组成及解释顺序：

　　⑴.本合同

　　⑵.标准、规范及有关技术文件;

　　⑶.施工图纸;

　　⑷.施工图预算书;

　　⑸.双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件;

　　⑹.发包人和(或)工程师有关通知及工程会议纪要;

　　⑺.工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。

　　第十六条合同附件

办公楼装修合同范本 篇22

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　丙方：_______

　　丁方：_______

　　由于甲方办公楼装修需选择装修单位进行设计、施工，乙、丙、丁三方均是专业的装修、设计单位。各方协商，达成如下协议：

　　一、年月日前，乙、丙、丁三方分别完成对甲方基本要求的调查了解，甲方配合乙方的工作。

　　二、年月日前，乙方应完成平面图(布局)、效果图的'设计方案，及工程投资概算和经济分析。

　　三、甲方在收齐三方的前条所述资料后日内决定所采纳的方案。该方案可以是一方提出的方案，也可以是两方或三方方案的结合。

　　四、按甲方最终确定的设计方案由设计方(或者采纳设计方案比重较大的一方)制作施工图。

　　五、按设计方的施工图，由乙、丙、丁三家制作工程预算及工作量清单。

　　六、甲方在收到三方前条所述资料后日内确定一家负责装修工程施工。施工合同另行签定。

　　如设计方未被确定为施工方，设计方同意甲方无偿使用其设计方案和施工图；同时由施工方给予设计方适当补偿，具体补偿数额由施工方与设计方自行协商。

　　七、甲方不另支付设计费和施工图制作费；施工方不得将其列入装修成本。

　　八、本协议自双方签字、盖章之日起生效，本协议一式肆份，肆方各执壹份。

　　甲方：_______

　　日期：_______年_______月_______日

　　乙方：_______

　　日期：_______年_______月_______日

　　丙方：_______

　　日期：_______年_______月_______日

　　丁方：_______