2024最新工程勘察合同（通用33篇）

　　5.1.10　本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

　　5.2　勘察人责任

　　5.2.1　勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

　　5.2.2　由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的_________%。

　　5.2.3　在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

　　5.2.4　勘察过程中，根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

　　5.2.5　在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

　　5.2.6　本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

　　第六条　违约责任

　　6.1　由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。

　　6.2　由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。

　　6.3　合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计_________元;完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

　　6.4　发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

　　6.5　由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

　　6.6　本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金;勘察人不履行合同时，双倍返还定金。

　　第七条　本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　第八条　其它约定事项：_________。

　　第九条　本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由_________仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

　　第十条　本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式_________份，发包人_________份、勘察人_________份。

　　发包人名称(盖章)：_________　　　　　承包人名称(盖章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　委托代理人(签字)：_________　　　　　委托代理人(签字)：_________

　　住所：_________　　　　　　　　　　　　住所：_________

　　邮政编码：_________　　　　　　　　　　邮政编码：_________

　　电话：_________　　　　　　　　　　　　电话：_________

　　传真：_________　　　　　　　　　　　　传真：_________

　　开户银行：_________　　　　　　　　　　开户银行：_________

　　银行帐号：_________　　　　　　　　　　银行帐号：_________

　　建设行政主管部门备案(盖章)：_________

　　备案号：_________

　　备案日期：_________年_________月_________日

2024最新工程勘察合同 篇16

　　建筑安装工程勘察合同

　　建设单位：

　　合同编号：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　保密程度：

　　一九________年_____月______日订 

　　建筑安装工程勘察合同 

　　订立合同双方：

　　建设单位：___________________，以下简称甲方；

　　勘察单位：_____________________勘察院，以下简称乙方。 

　　为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地 

　　完成国家建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协 

　　商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

　　一，工程地点及建设性质

　　____________________________________________________________________ 

　　____________________________________________________________________ 

　　二，甲方的义务

　　1.签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件， 

　　提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。

　　2.在签订合同时，甲方必须向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的 

　　勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的 

　　勘察技术要求及附图。 

　　3.甲方必须在一九______年_______月_______日以前做好现场勘察工作的水、 

　　电供应，平整道路，清理现场，准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明 

　　细表）。

　　4.甲方必须在一九_______年_______月__________日乙方进入现场前，办好 

　　征地，拆迁，砍树，采青苗等项目的赔偿手续。 

　　5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察 

　　人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所，饭店，费用由甲方负担。甲 

　　方人员的集体福利设施（如浴室，理发，医疗等）应为乙方人员提供方便。勘察施 

　　工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设备及煤、木材由甲方供给（费用由 

　　乙方负担）；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。 

　　6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输费和劳务费均由甲方负 

　　担。 

　　三，乙方的义务 

　　乙方应于一九________年_______月_______日进入现场勘察，一九______年__ 

　　____月_______日提交全部勘察资料，提交测量透明图_________份，提交工程地质 

　　报告书一式_________份（如甲方需要加印， 加晒图纸资料，另外收费）。乙方如 

　　因气候或甲方原因影响现场施工三天以上，工期可顺延。 

　　四，定金及勘察收费标准及拨付办法 

　　1.本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费办法》收取勘察费，总价预计为____ 

　　____________元。自本勘察合同生效后____________________日内，甲方应向乙方 

　　支付相当于勘察费的30％的定金；勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的 

　　30％；全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并 

　　进行工程结算，甲方极取资料后________________日内，应按实际勘察工作量清付 

　　勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。 

　　2.　属于特殊工程（如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行规范， 

　　特别重大，紧急，有特殊要求的工程，特别小的工程等）的收费办法，原则上按 

　　勘测工程总技奂邮眨玻啊 矗埃サ目辈旆选！

　　BR> 

　　五，甲方违约责任

　　1.如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必  

　　的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工，停工，窝工或修改设计，甲方应按  

　　方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延；因甲方责任而造成重大返工或重  

　　设计，应另行增费，勘察工期顺延。

　　2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙  

　　偿付违约金。　> 

　　六，乙方的违约责  

　　1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据造