2024施工劳务承包简单合同范本（精选30篇）

　　（一）甲方

　　1.甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反合同条款内容实施处罚，经济赔偿及辞退的权力。

　　2.甲方根据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。

　　3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。

2024施工劳务承包简单合同范本 篇27

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　为确保混凝土生产与运输的正常进行，甲、乙双方本着互惠互利、公平公正的原则，协商并达成本承包合同。

　　一、承包范围

　　1.甲方31辆搅拌车轮胎的调换和修补(不含甲方借用车辆，但甲方指令性的情况除外，费用另定)。

　　2.甲方1辆急修车轮胎的调换和修补。

　　3.甲方3辆铲车轮胎的调换和修补。

　　二、双方责任

　　1.甲方每月_______日支付乙方轮胎劳务承包费用_______元。

　　2.甲方提供一定的作业场地，并租借空气压缩机一台、外胎硫化机一台、内胎补胎机一台、电动拆胎机一台、千斤顶等给乙方使用。

　　3.乙方负责上述机械设备的保养与维修，维修费用甲方承担。

　　4.上述机械设备非正常损坏的维修费用由乙方承担。

　　5.乙方轮胎工不得少于3人，实行24小时服务，确保车辆轮胎的修理与调换。

　　6.乙方人员要严格遵守甲方安全管理制度，如乙方发生安全事故，则乙方承担全部责任及经济损失。

　　7.乙方人员要严格遵守甲方各项规章制度及管理要求，服从甲方的管理，接受甲方的月度工作考核与评比(考核标准另定)。

　　8.甲方驾驶员在拆装、调换轮胎时应积极配合乙方工作人员。甲方驾驶员进拌台装货时，必须查看轮胎是否完好，从而确保空车调换轮胎。如重车调换轮胎，驾驶员必须协同轮胎工共同调换。

　　三、违约责任

　　1.乙方自承包之日起，除不可抗力的原因外，双方均不得中途违约，如发生违约，则责任方赔偿对方一个月的平均承包费。

　　2.甲方车辆进入车间调换轮胎时间若超过1小时，扣除乙方承包费50元/次;超过2小时，扣除乙方承包费100元/次;如发生三次以上的，甲方有权终止合同(如遇轮胎工外出急修的情况例外)。

　　3.乙方须根据甲方文明生产要求，做好自己工作、生活场所的落手清工作。若检查不合格，由甲方开具整改通知书限令整改，并扣除乙方承包费100元;若当月发生二次及以上类似情况的，扣除乙方承包费200元/次。

　　4.由于乙方未按规定做好报废轮胎的确认工作，从而导致轮胎报废责任无法认定的，由乙方承担报废轮胎的赔偿费用。

　　5.本合同未尽事宜，经甲乙双方共同协商，做出补充规定，补充合同与本合同具有同等的法律效力。

　　四、合同期限

　　本合同有效期为_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止，本合同一式二份，双方各执一份。

　　甲方(章)： _________

　　经办人：______________

　　乙方(章)：__________

　　经办人：______________

　　签约日期：____________

2024施工劳务承包简单合同范本 篇28

　　发包方(简称甲方)：

　　承包包(简称乙方)：

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、法规，遵循平等、自愿、公正和诚信的原则，就郓城县杨庄集阳光小区二期项目建设工程施工承包事项，经双方协商，达成如下一致意见，特订立本合同。

　　一、工程名称

　　二、工程地点

　　三、承包方式和内容

　　四、工程价格

　　甲方注明甩项工程内容以外的图纸内的全部工程量，其清包工工程价格为：____________元/m2。(不含税)

　　五、工程暂做价

　　建筑面积暂按____________平方计算，暂定总价人民币____________________，以实际竣工建筑面积决算为准。

　　六、按现行山东省预算编制定额建筑面积计算规则计算。

　　七、进度款的拨付

　　1、一层主体楼面砼完工验收合格后付总价款的_____%。

　　2、三层主体楼面砼完工验收合格后付总价款的_____%。

　　3、阁楼瓦瓦完工验收合格后付总价款的_____%。

　　4、内外装饰完成验收合格后付总价款的_____%。

　　5、地暖盘管等垫层完成后付总价款的_____%。

　　6、竣工验收3个月后一次性付清余款。

　　7、工程款的拨付必须由甲方、监理单位的工程管理人员对工程质量、进度签字确认后执行。

　　八、工期

　　1、总工期为______天，开工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日，工期为______天。每超期一天罚款1000元。

　　九、质量标准

　　乙方必须依据国家颁发的有关施工验收规范、标准和质量检验标准及设计要求组织施工，工程质量必须达到合格要求。

　　十、乙方(项目部)责任和义务

　　1、隐蔽工程需甲方、监理、乙方(三方)共同参加验收合格后，方可施工下道工序，否则甲方(监理)有权要求乙方开启重验，所有损失乙方承担。

　　2、分项工程完工后，甲方和监理人员验收未达到质量标准要求时，乙方应及时返工，直至质量合格止;其返工费用由乙方承担。

　　3、建筑材料的接收、验收、保管、签订。

　　4、开工前乙方应向甲方提供本工程项目经理及所有施工操作人员的身份证复印件，每月附考勤表。

　　十一、安全生产的文明施工

　　1、安全考核指标：本项目的伤亡事故率为“零”。

　　2、乙方在施工现场内不得随意大小便，做到文明施工，不得私自拿工地材料等，如有发现将给予该价格10倍的罚款，情节严重的移交司法部门处理。

　　3、乙方必须遵守现行建设工程安全生产管理条例的有关规定，要求及郓城县住建局有关规定，并随时接受有关部门的检查，在施工过程中违反质量、安全操作规程，发生质量、安全事故的所有法律责任和费用均由乙方承担，甲方概不负责。在工地外任何事故，甲方概不负责。

　　4、如乙方所承包范围内的工程发生伤亡事故，乙方应按照有关规定立即上报有关部门，同时按照政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件，所发生的费用不论法律判决结果如何均由乙方全部承担(如乙方承担的费用不够时，从剩余工程款中扣除)。

　　十二、其他事项

　　1、乙方应保证工人工资及时给付，甲方在正常按合同规定的工程进度付款的情况下，如出现拖欠工人工资现象造成恶劣影响或造成工程停工的，甲方将根据情况向乙方收取1—5万元罚款，并将甲方垫付的工人工资，在乙方进度款中直接扣除，甲方不承担一切连带责任。

　　2、每期支付进度款时乙方必须持各工种考勤表和工资表(按上手印签字)交给甲方。

　　十三、合同有效

　　1、双方签字盖章后生效，本协议未尽事宜，双方另行协商解决。协商不成可向合同签订地经济仲裁委员会申请仲裁或合同签订地属人民法院起诉。

　　2、本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方：法定代表人：(签字)电话：

　　乙方：法定代表人：(签字)电话：年 月 日

2024施工劳务承包简单合同范本 篇29

　　编号：______________发包人：_____________________________________承包人：_____________________________________分包工程名称：_______________________________施工地址：____________________________区(县)

　　发包人(全称)：________________________________承包人(全称)：________________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。

　　第一条 工程概况及承包工作内容1.1 工程名称：______________________________________________ 1.2 工程概况：______________________________________________ 1.3 分包工作内容：__________________________________________范围包括：__________________________________________________ 1.4 工程监理单位(全称)：________________________________第二条 作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。

　　第三条 合同工期开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。

　　第四条 合同价款4.1 合同价款为：_________元(人民币)?大写：_________元?4.2 合同价款的确定原则(在确认的方式前划√)：

　　经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：

　　4.2.1 本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。

　　4.2.2 以年施工预算或年施工概算定额为依据：