2024施工承包合同格式（通用33篇）

　　第八条 附则

　　一、除本合同外，以下文件构成合同的组成部分：

　　1、中标通知书;

　　2、投标书及其附件;

　　3、标准、规范及有关技术文件;

　　4、图纸;

　　5、工程量清单;

　　6、工程报价单。

　　双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，以上文件与本合同不一致的，以本合同为准。

　　二、工程范围、内容、工程款结算方式等若发生变化，以甲方下达文件为准，乙方应执行。

　　第九条 合同份数及有效期

　　一、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

　　二、本合同由双方签字盖章的方式订立，在履行完规定的权利义务后终止。

　　甲方(盖章)：

　　宜阳万达加油站

　　法定代表人(签字)：

　　委托代理人：

　　时间： 年 月 日

　　乙方(盖章)： 洛阳市宇昊建筑安装有限公司 法定代表人(签字)： 委托代理人： 时间： 年 月 日

2024施工承包合同格式 篇15

　　甲方(发包人)：

　　乙方(承包人)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：乙方承担本工程项目如下内容的施工(具体详见施工图)：

　　1、加油站建筑面积460.36平方米，二层框架结构。

　　2、罩棚面积594平方米，球形网架结构。

　　3、加油站地上及地下附属基础建筑。

　　二、合同工期

　　1.依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本工程合同项目施工工期 天。开工日期由甲、乙双方共同商定，并由监理公司共同签证，竣工日期以乙方所承担的所有项目完工并经甲方、监理公司共同预验收合格日为准。

　　2.本协议工程的质量保修期为： 年。

　　三、质量标准

　　工程质量标准：一次性达到现行国家验收标准的合格等级。

　　四、HSE管理目标

　　无伤亡事故、无重大设备事故、无重大技术质量事故、无环境破坏事故、无重大工业污染事故。如在施工过程中产生以上事故，其产

　　生的一切法律责任由乙方自行承担。

　　五、合同价款及付款方式

　　1.本合同加油站站房工程总包价为： 元。

　　2.加油站罩棚及地下、地上附属建筑总包价位： 元。

　　3.以上总包价包括：设计图所注明的全部工程量、施工单位人身损害赔偿款、工程防护费及政府部门清查费等。

　　4.本协议工程款采取乙方全部垫资方式，工程款待全部工程完工经甲方验收合格一年后向乙方支付。

　　六、甲、乙双方的权利义务

　　1.甲方负责为该工程提供临水、临电及计量工作，为本工程甲方用水、用电所产生的电缆、水管及配套设备的费用由乙方承担。水电费用甲方可以据实从乙方工程款中扣除。

　　2.乙方应严格按照本协议约定的工期完成工程施工，如不能按期完成施工，每拖延一天乙方须向甲方支付 元违约金，但如因不可抗力原因延期的除外。

　　3.乙方向甲方承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　4.甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　七、合同生效

　　合同订立时间：20xx年 月 日

　　合同订立地点：

　　如甲乙双方发生争议，可以到张家口市 区人民法院起诉。 本合同双方约定，本合同自双方签订之日起生效。除保密条款外，在保修期满乙方履行完保修义务后失效。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　法定代表人(负责人)： 法定代表人(签字)：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　开户银行： 开户银行：

　　账号： 账号：

2024施工承包合同格式 篇16

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商，就乙方承包甲方LED亮化工程施工事宜，达成如下协议，以期共同遵守。

　　一、工程概况

　　1. 工程名称：

　　2. 地点：

　　3. 工程内容：

　　二、乙方所购产品要求：

　　1、按照甲方亮化工程的要求乙方所购产品为LED数码管 。价格、数量、型号详见附表：

　　2、LED数码管应满足国家现行行业和企业有关标准。

　　3、乙方应将工程所需的全部材料运至施工现场，运输到现场卸货及相关费用均由乙方承担。

　　4、 乙方将产品运到甲方指定的工地后，由甲方组织管理及相关人员，按国家标准或行业标准抽检验收，若产品质量经检验验收不合格的，乙方应及时调换合格的产品，保证在合同规定的期限内完成施工，若给甲方造成损失的，乙方承担违约赔偿责任。

　　5、甲方负责提供施工场地和电源接入口(配电室电源接口)。

　　合同工期

　　1. 开工日期 。

　　2. 合同工期总日历天数 。

　　三、工程质量与验收

　　1. 工程质量标准为合格。质量标准以国家或行业质量检验许定标准为依据。双方对工程质量有争议时，由双方同意的质量检验机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

　　2. 甲方应在收到乙方的工程报告后三个工作日内组织进行验收，验收通过后，甲方应按照本合同约定付工程款;验收不合格的，应由乙方进行整改，整改期限计算在合同工期内。

　　四、工程款支付

　　1. 工程总价款为大写： ______小写：_______ 元(此价格不含税票)。

　　2. 签定合同后三日之内甲方预付乙方 %的工程总价款，即人民币大写：______小写：______ 元;发货时甲方支付乙方工程总价款的 %，即人民币大写：_______小写： _____元;全部工程安装完毕验收合格后三个工作日内付工程款即人民币：大写：_______小写：______元;余款即人民币：大写：_______小写：_______元为工程及产品质量质保金，两年质保期满后无质量问题三个工作日内一次性付清。

　　五、甲方权利和义务

　　1. 甲方指派 _____电话 _______ 作为其工程负责人，代表甲方对工程负责。

　　2.对施工质量形式检验权，监督权。

　　3对工程进度的检查，以及实际施工日期的提前或超过的鉴认权。

　　4.按照合同约定的期限和方式履行，对工程价款的支付义务。

　　七、乙方权利与义务

　　1.乙方指派 ____电话_________作为项目负责人。

　　2.乙方对现场所有人员进行安全教育，保持现场工作井然有序。

　　3.工程施工验收合格后，保修期为两年。

　　4.在保修期内，履行保修范围，项目的承包人即乙方应派人予以保修。

　　八、工期延误

　　因以下原因造成工期延误，经双方工程负责人确认，工期相应顺延：

　　(1).设计变化和工程量增加。

　　(2).一周内非乙方的原因，停电，造成停工累计超过8小时。

　　(3).不可抗力。

　　(4).约定或双方工程负责人统一工期顺延的其他情况。

　　九、现场施工安全

　　乙方在施工过程中出现一切问题责任自负。

　　十、违约责任

　　1.甲方未按合同约定支付工程款的每日按付款额的千分之五向乙方支付预期违约金。

　　2.乙方未能按约定施工日期完工，应按合同总价款每日千分之五向甲方支付延误工期违约金。

　　十一、如有未尽事宜，双方协商解决或再行签定补充协议。

　　十二、本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成的，双方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　十三、本合同一式两份，双方各执一份，均具同等法律功效。

　　甲方： 乙方：

　　(盖公章处) (盖公章处)

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电 话： 电 话：

　　年 月 日 年 月 日

2024施工承包合同格式 篇17

　　第一部分 协议书

　　甲方(发包人)：

　　乙方(承包人)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号： 资金来源：企业自筹

　　二、工程承包范围

　　承包范围：包工包料

　　三、合同工期：

　　开工日期：

　　竣工日期：