2024石材供货合同范本（通用26篇）
第十二条 丙、丁、戊三方，自愿为乙方履行本合同提供担保，三方均为无限连带责任担保，戊方并自愿将其名下房产________________________抵押给甲方做为担保物(须办理抵押登记)，三方保证在乙方不按合同履行时，承担乙方应承担的一切法律后果，担保责任期限直至乙方完全履行完本合同或承担完法律后果时止。
第十三条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，按以下第( )项处理：(1)申请仲裁机构仲裁;(2)向人民法院起诉。
如发生诉讼，双方需在_______________地人民法院管辖。
第十四条 本合同自双方签章之日起生效，到甲方将全部订货送齐经乙方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十五条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十六条 本合同共一式 份，由甲、乙双方各执正本一份、副本 份。
订立合同人：
甲方：____________________ (盖章)
经办人：____________
负责人：____________
电 话：____________
开户银行帐号：____________ ____年__月__日
乙方：____________________ (盖章)
经办人：____________
负责人：____________
电 话：____________
开户银行帐号：________________年__月__日 丙方：
丁方：
戊方：
合同签订日期：
2024石材供货合同范本 篇16
供货方：(以下简称甲方)
购买方：(以下简称乙方)
现甲方将承包给乙方，经双方协商，现定如下条款共同执行。
一、 分项名称及单价
二、 供货时间
三、 工程总价：
1、石材工程量暂定为 m2 元= 元 合计：
3、结算按实际供货量计算
四、付款方式
预付 %货款，工程验收合格后，付清余款。
五、 质量要求：石材质量达到国家规定标准
六、 验收方法：
货到工地双方共同验收。(按样品标准验收，内在质量不在此范围内)。
七、 其他
1、以上条款，双方共同执行，不得违反。本协议六份，双方各执三份，具有同等法律效力。
2、如对合同条款有变更，以双方协商一致为准，协商不成可诉至工程所在地人民法院解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
2024石材供货合同范本 篇17
甲方：___________
乙方：____________
根据合同法的有关条款，就甲方建设的（装饰的）项目所需大理石、花岗岩材料事宜，经甲乙双方充分协商，本着互惠互利的原则，签订本供需合同，供需双方共同遵守履行。
一、供货说明：
1、供货品名、规格、数量、价格
2、按甲方提供的规格进行加工，附甲方签字的材料单；
3、计算方法及结算：按石材行业标准的计算方法结算平方数。按实际尺寸结算，另加5%的材料损耗费用，含税票。
二、本合同约定价格为：
到需方工地价格，卸车费由甲方负责。
三、供货期限与交货地点：
自合同生效之日起40天内到第一组箱，70天内
四、质量标准：
1、乙方所供产品需符合国家合格品质量标准，必须严格按照甲方提供的尺寸进行加工。
2、要求乙方所供的石材的石纹、颜色、图案与甲方的样品基本一致。
五、产品验收产品运到交货地点，由甲方、乙方组织有关人员对照清单及标准进行外观、质量、数量的验收，验收合格后，由甲方代表（提供人）签订订货验收，视为乙方交付产品质量合格，作为结算依据。
六、付款方式：
甲方按合同总价20%付给乙方作为定金，货物到达甲方工地后，付给乙方每车货物总价值90%，余款10%作为产品质量保证金，在最后一批货交接完成后一次性付清。
七、货物的所有权自款项结清时转移，但需方未履行完支付价款义务，货物属于供货方所有。
八、本合同在履行过程中如发生争议，由供货方人民法院管辖。争议所产生的各种费用（诉讼费、代理费、交通费等）都由另一方承担。本合同未尽事宜参照中华人民共和国相关法律。
九、合同争议解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，也可由当地工商行政管理部门调解，协商或调解不成的，依法向人民法院起诉解决。
十、本合同一式两份，自签订合同之日起生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
2024石材供货合同范本 篇18
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规为明确双方的权利、义务，以便工程顺利进行，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本建设工程石材幕墙施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程规模：
二、工程承包方式及范围
承包方式：包工包料、包设备。
承包范围：立面的全部石材幕墙工程.其中包括主体结构后置埋件的施工;幕墙全部金属框架、紧固件的施工及防腐处理；石材面板的加工制作、搬运及安装；石材幕墙的防雷装置施工；脚手架工程施工；石材幕墙的设计施工图由施工单位提供（含计算书、施工方案各一份），其费用由施工单位承担。
三、合同工期
开工日期： 年 月 日 竣工日期 年 月 日
四、工程质量
质量标准：合格
工程质量：质量标准的评定，以国家或行业现行验收标准为依据。因承包人原因，工程质量达不到合格标准，承包人承担违约责任。双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及造成的损失由责任方承担。检查和返工：承包人应认真按照标准规定和设计图纸要求施工，随时接受发包方的检查和检验，并为检查、检验提供便利条件。一经发现有不合格现象，承包人应无条件拆除和重新施工，直至符合标准合格要求，因承包人原因达不到合格标准，由承包人承担拆除和重新施工费用；施工用电由承包方安装电表以实计算，所用电费由承包方承担。
五、合同价款与支付
合同价款：本合同价款采用固定单价方式（工程量约 m2），除有设计变更外，任何一方不得擅自改变。
金额：（大写）每平方米________________________________（小写）每平方米 ￥___________________________ 价款支付：承包方人员和主材（槽钢、角铁）全部进场后，发包方支付合同总价款10%；金属骨架全部施工完后支付总价款40%；石材安装50%后支付总价款20%；石材幕墙工程全部完成并验收合格后支付总价款25%；剩余5%留作质量保修金，待2年保修期满后如无质量问题，一次性付清。
六、双方责任和义务
1、发包人积做好施工中各方关系的协调，为施工提供必要的便利条件。
2、发包人随时有权过问工程质量、进度、安全情况并实施全过程监控。
3、承包人应按合同约定时间和要求完成以下工作： ①、承担施工安全保卫工作并承担相关费用；
②、竣工工程交付发包人前由承包方负责保护并承担相应费用，竣工交验后，由发包人负责；
③、承包人随时清理施工现场，保证施工现场的清洁卫生。
七、材料设备供应
本工程全部材料设备均由承包人采购。承包人采购材料设备的.约定：
1、石材产品必须按双方确认的样品及材料表确定的厚度供货，其他材料必须按设计要求及材料表确定的规格型号进货。
2、材料的品种、规格、质量必须符合国家或行业现行相关标准的规定和要求。
3、承包人采购的材料设备必须附有合格证、试验报告及有关厂家资料，报发包人检查验收签字，不合格产品不得进场，承包人对其采购的材料设备承担全部法律责任和经济责任。
八、工程变更
施工中如发生设计变更，由设计单位出变更通知或发包方工地代表认可签字，发生的费用按合同确定的单价增减。
