2024酒店装修合同（通用34篇）

　　5、 保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　第五条 材料供应

　　1、 装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的'产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

　　2、 由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。

　　3、 凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。

　　第六条 安全责任

　　1 、发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。

　　2、 承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。

　　3、 由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。

　　第七条 质量验收

　　1 、本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。

　　2 、发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。

　　3 、工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。

　　第八条 工程变更

　　1、 发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

　　2 、承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。

　　第九条 工程保修

　　验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。

　　第十条 违约责任

　　1、 由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。

　　2、 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。

　　3、 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　4、 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负

　　5 、承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。

　　6 、未办理验收手续，发包人提前使

　　用或擅自动用，造成损失由发包人负责。

　　7、 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第十一条 争议解决

　　1、 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。

　　2 、在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。

　　甲方：__________________________

　　乙方：__________________________

　　_________年____月____日

2024酒店装修合同 篇17

　　甲方

　　乙方

　　遵照国务院关于企业坚持和完成经济承包责任制精神，有效地调动职工的积极性，提高企业的经济效益。甲方将装修工程委托给乙方施工，由同志为承包组负责人，并组织专业班组人员进行施工，经双方协商一致，订立如下合同，共同遵守执行。

　　一、项目名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包方式：

　　四、承包范围和工作内容：

　　承包范围：

　　承包内容：整体装修，按图施工。其中不包括(玻璃，不锈钢，烤漆部分，软包，外门面。)等安装。

　　五、双方商定的承包价格：总承包价元正。六、工程款结算方法：按施工进度，现金分期支付。

　　七、工程施工期限：根据国家工期定额和施工实际进度商定自：月月天，要按时完工，不得误期。八、工程质量要求：保证竣工验收达到国家有关验收合格等级标准。

　　九、材料与物资供应由甲方提供，乙方提前提供进货清单。

　　十、工程进度：

　　工期不准拖延，不得影响相关工序施工。如果由于以下原因造成工期的延误，甲方应同乙方协商协定延长工期的天数并以甲方签证为准，未经签证不得延长工期：

　　①额外的或附加的工程数量；

　　②由甲方原因造成的延误、障碍、停止；

　　③不可抗力；

　　④可能会出现的，不属乙方的过失或违约造成的。

　　非上述原因，乙方不能按合同工期完成，应承担违约责任。

　　十一、工程质理和交工验收办法及标准：

　　乙方必须严格按照国家颁布的现行“建筑安装工程质量检验评定标准”与“施工管理验收规范”及上级有关规定和甲方的质量管理制度进行施工和验收，并接受甲方质安科现场检验监督。

　　十二、工程款及支付方式：

　　1、支付方式：合同签订进场施工三天内甲方先付乙方人民币15个工作日(月日)再付万元。(月日)再付元，工程完工前一个星期再付元。

　　2、竣工验收后三天内付清余款。

　　十三、甲方责任：

　　1、检查、指导和督促乙方的工程进度、工程质量、安全生产、财务管理工作。

　　2、提供施工图纸、技术资料、组织交底、办理各种工作的协商。

　　3、安排现场平面布置，提供生产、生活场地和临时住房。

　　4、组织工程质量检查和竣工验收。

　　5、施工用水、电接至施工现场，水电费由甲方支付。

　　6、办理各种装修申报及申批手续。

　　7、要按照合同时间按时付款，如有不及时付款工期按时顺延。

　　十四、乙方责任：

　　1、必须有一个完整的技术、质量、安全进度管理体系工程的质量、工期和安全、严格按照施工图纸和现行建设规范组织施工。配合好各工种的工作，按期按质完成全部工程。

　　2、严格按照甲方施工组织设施与要求进行施工。

　　3、编制分项工程施工进度计划、材料设备计划及工程预、结算书。

　　4、服从甲方施工现场的安全、保卫、场容等管理规章制度的规定。

　　5、协助甲方办理有关装修申报申批手续，申报申批手续费用由甲方自负。

　　6、乙方必须确保民工工资的发放，每月进度款(人工费)的80%必须发放到民工手中。

　　十五、合同争端的解决及仲裁：在执行合同中，如发生争议时，双方通过友好协商解决，若协商无效，可提交工程当地仲裁机构裁决。

　　十六、违约责任：

　　本合同经甲、乙双方签字盖印后生效至工程竣收及甲、乙双方全部履行义务，并通过保修期后终止，甲、乙双方必须全面履行合同，除本合同约定外不得单方任意变更和终止。如有违约，由此造成的经济损失由责任方承担。

　　十七、合同附件：

　　十八、本合同一式贰份，双方各执一份。

　　甲方负责人：

　　乙方负责人：

　　________年____月____日

2024酒店装修合同 篇18

　　发包人： 承包人：

　　住所： 住所：

　　委托代理人： 营业执照号：

　　电话： 法定代表人： 电话：

　　BP机号： 委托代理人： 电话：

　　本工程设计人： 电话：

　　施工队负责人： 电话：

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律，法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等，自愿，协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条 工程概况

　　1.1 工程地点：___________________.

　　1.2 工程内容及做法(详见附表1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。

　　1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第___种承包方式。

　　承包人包工，包料(详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表);

　　承包人包工，部分包料，发包人提供部分材料(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表。附表5：承包人提供装饰装修材料明细表);